NAPOLI – La GE.S.A.C. (Società Gestione Servizi Aeroporti Campani) S.p.A. espleta l’appalto, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per i lavori di realizzazione (opere civili, strutturali e opere impiantistiche) di:
– sopraelevazione Arrivi del Terminal 1 dell’Aeroporto Internazionale di Napoli -Capodichino Assi A1-9, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 23 del 23-2-2009.
L’importo complessivo dell’appalto (Iva esclusa) è di Euro 7.293.161,29 oltre Euro 344.102,80, per oneri di attuazione dei piani della misura di sicurezza, non soggetti a ribasso, così suddiviso:
a) opere civili e strutturali, finanziate con fondi PON, per Euro 5.366.147,90 (Iva esclusa), oltre Euro 201.706,45 (Iva esclusa) esclusa per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
b) opere relative agli impianti elettrici e meccanici, finanziati con fondi GESAC, per Euro 1.927.013,39 (Iva esclusa), oltre Euro 142.396,35 (Iva esclusa) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono di categoria OS18 – componenti strutturali in acciaio e metallo per Euro 3.059.320,21; categoria OG1 – edifici civili ed industriali per Euro 2.389.217,02; categoria OS28 – impianti termici e di condizionamento per Euro 1.291.738,38; categoria OS30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotel. per Euro 658.354,24.
La durata di esecuzione dell’appalto è di 540 giorni dalla consegna con possibilità per gli offerenti di indicare, all’atto dell’offerta, un termine di ultimazione dei lavori più breve.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, vincolanti per 180 giorni, è fissato per il 06/04/2009 ore 16.00.
– lavori di realizzazione della Nuova Bretella Lato Nord dell’Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 29 del 9-3-2009.
L’importo complessivo dell’appalto (Iva esclusa) è di Euro 849.155,33 di cui Euro 80.728,88, per oneri di attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso. Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono di categoria OG3 – Strade Autostrade, etc per Euro 688.433,96; OS1 – Lavori di terra per Euro 84.287,56.
La durata di esecuzione dell’appalto è di 240 giorni dalla consegna, con possibilità per gli offerenti di indicare, all’atto dell’offerta, un termine di ultimazione dei lavori più breve.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, vincolanti per 180 giorni, è fissato per il 20/04/2009 ore 16.00.
L’appalto non è suddivisibile in più lotti e non è possibile presentare varianti. Il contratto di appalto sarà stipulato a corpo.
La lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori dovrà , necessariamente, essere ritirata presso la GE.S.A.C. – Ufficio Tecnico, invece il bando e il capitolato, anche dal sito www.gesac.it.
Il Responsabile dei procedimento è l’Ing. Alessandro Vetere.
L’Autorità Giudiziaria competente per eventuali ricorsi è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania.
Per ulteriori informazioni:
GE.S.A.C. S.p.A.
80144 – Napoli
via del Riposo, 95
Aeroporto Civile Napoli-Capodichino
tel.: 081 789 66 17
fax: 081 789 65 56
web: www.gesac.it
e-mail: ufficio_gare@gesac.it
